Договор подряда на пошив спецодежды

Договор подряда с физическим лицом – скачать образец бесплатно

Договор подряда на пошив спецодежды

На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда (в данном случае с физическим лицом) и узнать особенности его заключения. Если же вам нужен договор подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно подредактировать.

В каких ситуациях необходимо заключать договор подряда?

Согласно Гражданскому кодексу РФ (а именно статье 702), договор подряда является соглашением, которое заключают между собой заказчик и подрядчик. При этом подрядчик обязуется выполнить какие-либо определенные работы по требованию заказчика. Итог этих услуг всегда материальный, то есть овеществленный, передается заказчику.

Договор подряда заключается в том случае, если необходимо изготовить определенную вещь, обработать, переработать ее и так далее. Поэтому подряд является возмездным осуществлением конкретной деятельности в пользу заказчика. К примеру, по договору подряда возможен заказ на ремонт и отделку квартиры, на пошив одежды и т.д.

Стоит отметить, что по сравнению с трудовым договором, по договору подряда подрядчик не обладает правом на льготы и социальные гарантии.

В какой форме заключается договор подряда?

Договор подряда может быть заключен и в устной форме, но для этого должны быть одновременно соблюдены два условия:

  1. Договор заключается между физическими лицами.
  2. Сумма сделки – до 10 000 рублей.

Согласно статье 161 ГК РФ, предписано соблюдение простой письменной формы (то есть, нет необходимости в обязательном нотариальном удостоверении) в следующих ситуациях:

  1. Если сделку заключают юридические лица или юридическое и физическое лицо.
  2. Если сделку заключают физические лица и размер ее суммы превышает 10 000 рублей.

Существенными условиями договора подряда являются его предмет и сроки.

В предмет договора подряда входят:

  1. Вид, содержание и объем выполняемой работы.
  2. Вещь, которую необходимо изготовить, обработать или переработать.
  3. Итоговый материальный результат.

Сроки по договору подряда

В соответствии со статьей 708 ГК РФ в данном договоре должны быть указаны конкретные сроки: когда работа начинает выполняться и когда ее будет завершена. Также сторонами может быть установлено введение промежуточных, поэтапных сроков.

Стоит отметить, что если в договоре отсутствует цена, то оплата производится по средним расценкам, установленным за выполнение похожих услуг. Но лучше оговаривать этот вопрос заранее – до заключения договора. Как правило, цену всегда проставляют стороны.

Какую ответственность несут стороны по договору подряда?

Ответственность по договору может определяться сторонами в самостоятельном порядке. При этом стоит не забывать о правилах, предусмотренных законодательством. Можно прописать любые условия, но если они противоречат закону, их можно считать не действительными.

Процесс возмещения убытков

На сторону, нарушившую договор, возлагается обязанность возмещения другой стороне понесенных ею реальных убытков и упущенной выгоды. Контрагентами могут быть установлены либо определенная фиксированная сумма, либо процент от общей стоимости работ.

Каким образом происходит выплата процентов при использовании чужих денежных средств?

Согласно статье 395 ГК РФ, начисление процентов возможно в том случае, если просрочено исполнение денежных обязательство. К примеру, подрядчик имеет право на процентные выплаты в том случае, если заказчик внес авансовый платеж несвоевременно. Заказчик – если подрядчиком не был произведен отчет за предоставленные материалы, не были возвращены излишки.

Стоит отметить, что взыскание процентов возможно даже в том случае, если оно не предусмотрено договором.

Взыскание неустойки (пени, штрафа)

Это возможно только в том случае, если предусмотрено договором. Часто возможен вариант с досрочным односторонним расторжением соглашения.

Выплата штрафа может быть единовременной – если какая-то сторона нарушила контракт. Пеня начисляется за конкретный временной период просрочки.

Стоит отметить, что возможно самостоятельное определение сторонами размеров штрафа и пени. При этом судом может быть ограничена сумма неустойки – если она не будет соответствовать реальному уровню нарушений.

Заключение договора подряда: образец, бланк

Чтобы составить типовой договор подряда образца 2014-2015 года – не нужно обладать юридическим образованием и специальными познаниями: просто скачивается бланк, и заполняются все его графы и подстрочные надписи. Но бывают случаи, когда необходимо обратиться к юристу для индивидуального составления договора, чтобы прописать необходимые дополнительные условия.

Возможно внесение сторонами в текст договора корректировок, дополнений, собственных условий. Главное требование – соответствие ГК РФ и другим нормативно-правовым актам РФ.

Заключение рамочного договора подряда: образец и нюансы заключения

Вид рамочного договора всегда является длительным. Его заключают на продолжительный период, подрядчик выполняет не одну работу, а несколько. В таком договоре обязательным условием являются дополнительные соглашения (их количество не ограничено).

Классическим примером рамочного договора подряда является контракт на осуществление электромонтажных работ (заказчик выдает заявки постепенно).

Унифицированный образец рамочного договора подряда отсутствует. Требования – как и у традиционных контрактов, за исключением глав о «предмете договора» и о сроках. Обычно в них нет указания конкретного объема и нет конкретных сроков. Указывается наличие заявок в Приложении к договору.

Дополнение

После того, как работы выполнены и договор подряда исполнен, необходимо составить и подписать обеими сторонами акт выполненных работ для того, чтобы у сторон не было разногласий.

Также вам может понадобится дополнительное соглашение к договору подряда.

Скачать договор подряда с физическим лицом

Скачать образец/форму договора подряда вы можете ниже:

Скачать договор подряда (в формате Doc, редактируется в Word)

Источник: https://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/dogovor-podryada-s-fizicheskim-licom-skachat-obrazec/

Договор подряда с физическим лицом образец 2019

Договор подряда на пошив спецодежды

Договор подряда с физическим лицом является достаточно хорошей альтернативой трудовому договору. Основные преимущества от такой сделки получает компания, которой не нужно оплачивать налоги, взносы и прочие обязательные платежи. Образец договора подряда, его существенные условия и инструкцию по составлению можно найти в статье.

Скачать образец договора подряда с физическим лицом (word)

Ранее мы приводили пример договора на ремонт квартиры между физ лицами, ознакомиться и скачать образец можно тут.

Законодательная база

Этот договор является одним из наиболее распространенных документов. Текст соглашения составляется и подписывается 2 сторонами:

  1. Заказчик составляет задание по оказанию определенной услуги – например, ремонту, пошив одежды, выполнение бытовых работ по уборке и т.п.
  2. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить эту работу точно в срок и в соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству за материальное вознаграждение.

Предполагается, что результатом подряда является оказание услуги с конкретным, материальным результатом – уборка, ремонт и т.п. Договор можно заключить между 2 сторонами с любым правовым статусом:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • индивидуальные предприниматели.

Чаще всего договор оформляется в письменном виде, однако допускается и его устное заключение. Словесная сделка возможно при одновременном соблюдении 2 требований:

  1. Стоимость услуги не более 10 тысяч рублей.
  2. Обе стороны являются физическими лицами.

Законодательство не требует обязательного нотариально заверения текста соглашения, однако стороны по своему желанию могут принять участие в этой процедуре, заранее оговорив, кто несет расходы на оплату услуги. «Усилить» документ можно также и другими способами – видеосъемкой, привлечением свидетелей и т.п.

Существенные условия договора

Текст соглашения составляется в произвольном виде, однако он обязательно должен включать 2 существенных условия, отсутствие которых может привести к тому, что документ будет признан недействительным в судебном порядке:

  1. Предмет договора.
  2. Срок выполнения работы.

Предмет

Предмет определяется через 3 важных признаков:

  1. Характеристики работы: конкретный вид деятельности (ремонт), объем (площадь 18 м2), содержание (отделка, поклейка обоев и т.п.).
  2. Собственно объект (вещь, предмет), который необходимо сделать либо отремонтировать (конкретное помещение – например, комната в квартире).
  3. Итоговые результаты – надлежащим образом отремонтированное помещение; можно прописать качественные и количественные требования к объекту.

Сроки

Срок должен определяться как конкретная конечная дата, когда работа должна быть окончена. Допускается и досрочное выполнение задания, если договором не предусмотрено иное.

К тому же стороны могут разделить весь объем на несколько этапов с указанием сроков для каждого из них.

В договоре они могут определить и условие изменения сроков, после чего подписать дополнительное соглашение, например, об увеличении времени для завершения работы.

Прочие условия

Что касается остальных важных условий (сумма, порядок, форма оплаты, ответственность сторон, их основные и дополнительные права и обязанности), они также имеют значение, однако с точки зрения судебной практики не являются существенными.

Это означает, что договор будет признан действительным даже при их отсутствии.

Например, права и обязанности в общем случае определяются в соответствии с действующим законодательством, а стоимость услуги – исходя из оценки среднерыночной цены, сложившейся в данный период в данном регионе/городе/районе.

Ранее мы публиковали образец договора подряда на выполнение строительных работ, ознакомиться с ним и скачать пример вы можете здесь.

Образец и инструкция по составлению договора подряда

Договор составляется в 2 оригинальных одинаковых экземплярах в рукописном или печатном виде. Он подписывается сторонами собственноручно, без применения факсимиле. Допускается и удаленное подписание электронной подписью, если компания и физическое лицо будут иметь соответствующий ключ, полученный в удостоверяющем центре.

Преамбула и предмет

В начале договора, как обычно, указывается дата и место его подписания, а также номер документа (при необходимости). Стороны называют себя заказчиком и исполнителем, указывают свои ФИО, паспортные и контактные данные.

Со стороны компании нужно также указать название организации, и основание, дающее сотруднику полномочия подписи (Устав, иные документы). В предмете прописывают вид работы, ее объем и срок оказания услуги.

Также можно прописать и требования к результату, сформулировать пункт о том, что работы считаются принятыми после подписания соответствующего передаточного акта.

Права и обязанности сторон

Этот пункт формулируется кратко либо подробно в зависимости от интересов сторон. В общем случае к обязанностям исполнителя относится:

  • собственно выполнение работы;
  • соблюдение требований к качеству;
  • соблюдение установленных сроков;
  • устранение недостатков работы (доработка) на безвозмездном основании, если этот недостаток возник по причине некорректного действия или бездействия, невнимательности и т.п.

К правам исполнителя относится возможность сделать работу досрочно, а также право своевременного получения вознаграждения за услугу. Заказчик со своей стороны обязан не только оплатить работу, но также и предоставить сам объект работы и все необходимые материалы, инструменты, оборудование для ее выполнения (если иное не прописано в соглашении). К правам заказчика относятся:

  • возможность проверять качество услуги на всех этапах либо по завершении (без права вмешательства в ход работы);
  • возможность досрочного расторжения договора подряда при условии компенсации исполнителю всех понесенных расходов.

Стоимость услуг

В этом пункте нужно указать собственно стоимость, которая прописывается как итоговая сумма либо как суммы на каждом этапе исполнения работы. Также необходимо указать:

  • порядок ее перечисления (в 1 или несколько этапов);
  • способ выдачи (наличными или безналичным переводом на реквизиты счета);
  • предельный срок выдачи.

Прочие разделы

Заключительные разделы стандартные для гражданских договоров – это ответственность сторон, порядок разрешения разногласий между ними и др.

Также стоит прописать порядок расторжения или изменения документа, условия составления дополнительных соглашений и т.п. В конце стороны прописывают свои реквизиты, указывают ФИО (полностью), ставят подписи.

Юридическое лицо ставит печать, если она используется в документообороте компании.

Акт приемки выполненных работ

Акт является неотъемлемым приложением к договору, т.е. сам по себе он не имеет юридической силы. Этот документ также составляется в 2 одинаковых экземплярах. Его основное назначение – зафиксировать факт передачи результата работы исполнителем и факт приема заказчиком. К тому же акт закрепляет отсутствие претензий сторон друг к другу.

Обычно документ составляется в виде таблицы, в которой перечисляются:

  • названия выполненных работ;
  • сроки окончания по факту;
  • стоимость;
  • качество работы;
  • претензии со стороны заказчика по срокам и/или качеству при наличии.

Если качество работы не устроило заказчика, он также может прописать в акте, что именно ему не понравилось – в этом смысле акт выполняет еще и функцию дефектной ведомости. Также следует указать и сроки устранения этих недостатков. В конце документа ставится отметка о сдаче/принятии работы: стороны ставят свои подписи с расшифровками (фамилия, инициалы); компания ставит и свою печать.

ссылкой:

(1 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://2ann.ru/obrazec-dogovora-podryada-s-fizicheskim-licom/

Договор купли продажи спецодежды образец

Договор подряда на пошив спецодежды

Важная особенность состоит в том, что одежда приобретается лицом исключительно для себя, то есть для личного использования, без цели продать ее третьему лицу в целях получения прибыли;

  • Договор поставки одежды (еще именуется договором оптовой продажи одежды). Здесь основная особенность в том, что обе стороны – это предприниматели, которые действуют в коммерческих целях. Первая сторона также как и в первом случае, является продавцом, но только оптового характера, а вторая сторона – это предприниматель, скупающий одежду не для личного использования, а для ее дальнейшей перепродажи в розничном порядке по иным ценам, что приносит ему доход.
  • Требования к договору купли-продажи одежды Как правило, договор купли-продажи одежды в розничном порядке заключается без составления какого-либо документа, который именовался бы договором.

Договор купли-продажи одежды образец бланк

Качество и комплектность 2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара.

Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и соответствовать гигиеническим нормам. 2.2.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение 15 календарных дней. 2.4.

При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в процессе реализации Покупатель обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 5 календарных дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен.

Договор поставки спецодежды

Начало сроков исчисления штрафных санкций наступает на следующий день после окончания срока необходимого для рассмотрения претензии. При отсутствии ответа на претензию сторона вправе передать рассмотрение спора в Арбитражный суд .

При этом размер штрафных санкций (1% за каждый день просрочки платежа) не может превышать 100 (сто) процентов от суммы конкретной поставки.
4.4.

В случае не достижения соглашения споры, связанные с настоящим Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области или суде общей юрисдикции. 5. Срок действия договора 5.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного календарного года. 5.2. При отсутствии письменного заявления Сторон о прекращении или изменении Договора по окончании срока, он пролонгируется на каждый следующий календарный год на тех же условиях.
5.3.

Договор поставки № — спецодежда

Многие считают, что покупка и продажа спецодежды – это простая процедура. Но далеко не всем известно, что она требует соблюдения важнейших деталей и аспектов оформления договора. Внимательно изучая ст. 454 ГК РФ, можно придти к выводу, что суть договора заключается в том, что продавец передает покупателю определенный товар, последний в свою очередь осуществляет оплату.

  • Образец типового договора купли-продажи одежды
  • Требования к договору розничной купли-продажи спецодежды
  • Особенности договора купли-продажи спецодежды

Образец типового договора купли-продажи одежды Этот документ должен содержать дату и место заключения. В качестве важнейшего элемента выступает – шапка, где детально указываются все необходимые сведения о каждой из сторон сделки, а именно – паспортные данные, наименование организации, и т.д.

Типовой договор, необходимые документы

Важно Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 4.3. Покупатель оплачивает 100% от стоимости заказанной партии товара.

Датой оплаты считается дата перечисления Покупателем денежных средств на расчетной счет Поставщика.
4.4. Внимание Оплата за товар осуществляется согласно выставленного счета. 5. Гарантия 5.1.

При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов у товаров, которые вызваны несоответствием качества товаров и подтверждены соответствующим актом, подписываемым уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика, Поставщик за свой счет заменит товары ненадлежащего качества на точно такие же товары надлежащего качества. 5.2. Поставщик не несет ответственности за любые дефекты, которые возникнут или появятся после истечения гарантийного срока.
5.3.

Источник: https://sroorgru.com/dogovor-kupli-prodazhi-spetsodezhdy-obrazets/

Как грамотно оформить деятельность ИП по пошиву одежды

Договор подряда на пошив спецодежды

Добрый день! Создаю ИП для пошива одежды под заказ и без заказа. От 1 до 5 единиц в партии. Без регистрации бренда. Реализация на территории РФ и за рубежом через интернет. Нужна консультация по вопросам: 1) Сертификации. В случае пошива под заказ не требуется.

В случае пошива без заказа — требуется и где берется? Или есть исключения? 2) Оформление договоров со швеями (физ, ИП), ателье. 3) Требования к маркировке/этикеткам для одежды (какие законы, как представлять наименование производителя).

4) Требования к представлению наименования бренда в интернете (соцсетях и проч.) и предоставлению информации.

Наталья

Здравствуйте!

По первому вопросу сообщаем, что сертификация производится на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.

2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В этом Постановлении исключены позиции, которые связаны с верхней одеждой, костюмами, платьями. Обратитесь к данному Постановлению и изучите его. Если то, что Вы собираетесь шить, есть в списке, то данные изделия подлежат обязательной сертификации.

По второму вопросу сообщаем, что оформить договоры со швеями Вы можете стандартным образом, если заключите с ними трудовой договор. Вы как ИП имеете на это полное право. Если же Вы захотите заключать договор со швеями, которые сами являются ИП, тогда достаточно заключить обычный договор подряда.

В этом договоре укажите требуемые объёмы и сроки реализации. Чтобы узнать, какую информацию Вам указать на маркировке товара, обратитесь к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

Статьи с 8 по 10 поясняют: «Информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) предоставляется в наглядной и доступной форме на русском языке.

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации.

Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство.

Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:

  • наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение;
  • цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг)
  • гарантийный срок, если он установлен;
  • правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);
  • срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению;
  • адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
  • информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).» Требования, как размещать данную информацию на этикетке (первоочередная и второстепенная информация), законодательно нигде не закреплены.

По вопросу размещения информации о бренде в сети интернет Вам поможет Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Данный закон описывает способы рекламы в интернете и накладывает определённые ограничения.

Например, товар, который Вы продвигаете, не должен сравниваться с подобным товаром других производителей «некорректно» или каким-то образом очернять их. Также о товаре необходимо указывать достоверную информацию.

  • Александр
  • Распечатать

Источник: https://ipshnik.com/otvetyi-na-voprosyi/kak-gramotno-oformit-deyatelnost-ip-po-poshivu-odezhdyi.html

Договор на изготовление текстильных изделий

Договор подряда на пошив спецодежды

Договор на изготовление текстильных изделий в форматеDOCX

Договор на изготовление текстильных изделий в формате DOC

Договор на изготовление текстильных изделий в формате RTF

Договор на изготовление текстильных изделий в формате PDF

Договор

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Место заключения договора ___Дата заключения договора:__.__.20__ г.

 ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.

), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.

), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.             Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2.             Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3.             Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4.             Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1.             Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2.             Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3.             Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4.             Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5.             В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6.             Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.Порядок доставки

3.1.             Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2.             Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3.             При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.Качество изделий

4.1.             Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2.             Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3.             Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4.             Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5.             Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1.             Подрядчик вправе:

5.1.1.       не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2.       удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3.       отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2.             Подрядчик обязан:

5.2.1.       обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2.       уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3.       выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4.       при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3.             Заказчик вправе:

5.3.1.       в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2.       предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3.       вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4.       предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4.             Заказчик обязан:

5.4.1.       правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2.       принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3.       в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.Ответственность сторон

6.1.             Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2.             Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3.             Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4.             В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5.             Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6.             Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1.             Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2.

             Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.Разрешение споров

8.1.             Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2.             При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.Прочие условия

9.1.             Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2.             Стороны не вправе передавать  третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЗаказчик
ПОДПИСИ СТОРОН:

Источник: https://xn----7sbbhef7cpebbpj8b.xn--p1ai/?page_id=1027

Договор подряда на пошив матрасов с физ лицом

Договор подряда на пошив спецодежды

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок. 5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново. 5.1.3.

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков. 5.2.

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 5.3.

В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере руб. за каждый день просрочки. 5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п.

Важно Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 8.Разрешение споров 8.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров. 8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 9.Прочие условия 9.1.

Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Договор подряда на пошив костюма

Оплата оставшейся части производится в течение рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком. 2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.
2.4. Внимание Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 2.

5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
2.6.

Договор бытового подряда по пошиву одежды

Подрядчик вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3.

Панель ручного поиска договоров

И. О.), действующего (ей) на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств. 4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1.

Договор подряда на пошив одежды

Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Не позднее с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Не позднее с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее с момента ее начала. 2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п.

Договор на изготовление текстильных изделий

Подрядчик», с одной стороны, и Гражданин , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется в срок со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в . 1.3.

Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.
1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона — заказчик 1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: . 1.6.

Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней. 1.7.

Договор на пошив костюма

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров. 7.2.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.

Источник: http://lic-r.ru/dogovor-podryada-na-poshiv-matrasov-s-fiz-litsom/

Юрист Макаров
Добавить комментарий